22问答网
所有问题
对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-05
对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内,是不可以向甲方收取工期延误费用 的。但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位,延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用的索赔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I00XTSICf.html
相似回答
工程
施工和预算必掌握的十大要点?
答:
对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费?
答:对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内,是不可以向甲方收取工期延误费用的
。但是可以收取适当、合理的配合费。如果分包单位,延误了合同工期,除了可以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用的索赔。更多关于工程/服务/采...
什么原因造成的
工期延误,
承包人
可以
提出工期顺延和费用索赔
答:
2、甲方指定分包以后,由分包人造成的工期延误
。甲方指定分包,如果由甲方直接与分包单位签订分包合同,则承包人无需承担因分包人造成的工期质量责任。如果由承包人与分包人签订分包合同,则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任。可以主张工期顺延和费用损失 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠...
大家正在搜
哪些工程甲方可以分包
甲方总包分包三方协议
甲方规定不允许分包
甲方能否管理分包
甲方分包
甲方为何不愿分包
分包需要甲方同意吗